ציר הזמן: תיק אזרחי בדוי, סכסוך קבלנות

33 אירועים, מהם 1 בלי מסמך.

מה שנמצא: שלבים שהתיק עבר ולא נרשם בהם דבר: קדם משפט לאחר תצהירים. אירוע אחד בלי מסמך מאחוריו.

  1. 2023
  3. 14.5.2023נחתם הסכם קבלנות לעבודות השלד של בניין בן 24 דירות, תמורת 9,800,000 ש״ח ובתוך עשרה חודשים
  4. המתנה של 3 חודשים
  5. 2.8.2023שולמה לקבלנית מקדמה בשיעור 10% מן התמורה
  6. המתנה של 2 חודשים
  7. 10.10.2023לטענת הקבלנית, תוכניות קונסטרוקציה מעודכנות נמסרו לה באיחור ועיכבו את העבודהגרסאות חלוקות
  8. 10.10.2023לגרסת המזמינה, התוכניות המעודכנות נגעו לקומות העליונות בלבד ולא מנעו את המשך העבודהגרסאות חלוקות
  9. המתנה של 41 ימים
  10. 20.11.2023המפקח הודיע לקבלנית על ליקויים בשלד הקומה השלישית ודרש תיקון בתוך 14 ימים
  11. המתנה של 42 ימים
  12. 2024
  13. ינואר 2024הופסקה העבודה באתר
  14. 5.2.2024נשלח לקבלנית מכתב התראה: לחדש את העבודה ולתקן את הליקויים בתוך שבעה ימים
  15. 26.2.2024התקבל מכתב התשובה מטעם הקבלנית: הפסקת העבודה נבעה מחשבון שלא שולם
  16. 18.3.2024שיחה טלפונית בין מנכ״לי החברות, שבה סוכם על פגישה באתראין מסמך
  17. 2.4.2024נשלחה הודעה על ביטול ההסכם ועל חילוט ערבות הביצוע
  19. 15.4.2024הגשה: הוגש כתב תביעה על סך 3,400,000 ש״ח
  20. 29.4.2024המצאה: כתב התביעה נמסר לב״כ הנתבעת
  21. המתנה של 57 ימים
  22. 25.6.2024הגשה: הוגש כתב הגנה
  23. 9.7.2024הגשה: הוגש כתב תשובה
  25. 29.7.2024דיון: התקיים דיון מקדמי בין באי כוח הצדדים
  26. 12.8.2024הגשה: הוגשה הודעה משותפת על תוצאות הדיון המקדמי
  28. 19.8.2024המצאה: הומצאה לנתבעת דרישה לגילוי מסמכים ושאלון
  29. 9.9.2024הגשה: הנתבעת הגישה תצהיר גילוי מסמכים כללי
  30. 30.9.2024הגשה: הנתבעת השיבה לשאלון
  31. 14.10.2024הגשה: התקיים עיון במסמכי הנתבעת
  33. 28.10.2024הגשה: הוגשה רשימת הבקשות לקראת קדם המשפט
  34. 11.11.2024הגשה: הוגשה רשימת בעלי הדין והעדים
  36. 25.11.2024הגשה: הוגשה בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט
  37. 16.12.2024מתן החלטה: בית המשפט מינה מהנדס אזרחי כמומחה מטעמו
  38. 22.12.2024המצאה: הומצאה ההחלטה על מינוי המומחה
  39. 2025
  41. 13.1.2025דיון: התקיים קדם משפט ראשון
  42. 20.1.2025מתן החלטה: ניתנה החלטה בתום קדם המשפט: מועדים לתצהירי עדות ראשית
  43. 27.1.2025המצאה: הומצאה ההחלטה שבתום קדם המשפט
  44. המתנה של 52 ימים
  46. 20.3.2025הגשה: התובעת הגישה תצהירי עדות ראשית
  47. המתנה של 2 חודשים
  48. 22.5.2025הגשה: הנתבעת הגישה תצהירי עדות ראשית
  49. 26.6.2025הגשה: הוגשה חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט
  51. אין אירועים רשומים בשלב הזה
  52. המתנה של 2 חודשים
  54. 7.9.2025מתן החלטה: נקבעו מועדים לדיוני ההוכחות
  55. המתנה של 14 חודשים
  56. היום
  57. 2026
  58. 12.11.2026דיון: דיון הוכחות ראשוןטרם התקיים
  60. אין אירועים רשומים בשלב הזה
  62. אין אירועים רשומים בשלב הזה
הצגת הטבלה של כל 33 האירועיםהסתרת הטבלה
ציר הזמן של התיק
תאריךשלבמה קרהמקורמסמךמיקוםסטטוס
14.5.2023נחתם הסכם קבלנות לעבודות השלד של בניין בן 24 דירות, תמורת 9,800,000 ש״ח ובתוך עשרה חודשיםמסמךהסכם הקבלנותעמ׳ 1, סעיף 5מוסכם
2.8.2023שולמה לקבלנית מקדמה בשיעור 10% מן התמורהמסמךאישור העברה בנקאיתעמ׳ 1, שורה 1מוסכם
10.10.2023לטענת הקבלנית, תוכניות קונסטרוקציה מעודכנות נמסרו לה באיחור ועיכבו את העבודההצד שכנגדמכתב התשובה מטעם הקבלניתעמ׳ 2, סעיף 4במחלוקת
10.10.2023לגרסת המזמינה, התוכניות המעודכנות נגעו לקומות העליונות בלבד ולא מנעו את המשך העבודהמסמךכתב התשובהעמ׳ 1, סעיף 2במחלוקת
20.11.2023המפקח הודיע לקבלנית על ליקויים בשלד הקומה השלישית ודרש תיקון בתוך 14 ימיםמסמךמכתב המפקח על ליקויים בביצועעמ׳ 2, סעיף 4מוסכם
ינואר 2024הופסקה העבודה באתרמסמךיומן העבודה באתרעמ׳ 4, רישום 2מוסכם
5.2.2024נשלח לקבלנית מכתב התראה: לחדש את העבודה ולתקן את הליקויים בתוך שבעה ימיםמסמךמכתב התראה לפני נקיטת הליכיםעמ׳ 1, סעיף 2מוסכם
26.2.2024התקבל מכתב התשובה מטעם הקבלנית: הפסקת העבודה נבעה מחשבון שלא שולםמסמךמכתב התשובה מטעם הקבלניתעמ׳ 1, סעיף 2מוסכם
18.3.2024שיחה טלפונית בין מנכ״לי החברות, שבה סוכם על פגישה באתרהלקוחאין מסמךמוסכם · אין מסמך
2.4.2024נשלחה הודעה על ביטול ההסכם ועל חילוט ערבות הביצועמסמךהודעה על ביטול ההסכםעמ׳ 1, סעיף 2מוסכם
15.4.2024כתבי טענותכתבי טענות · הגשה: הוגש כתב תביעה על סך 3,400,000 ש״חמסמךכתב התביעהעמ׳ 1, סעיף 1מוסכם
29.4.2024כתבי טענותכתבי טענות · המצאה: כתב התביעה נמסר לב״כ הנתבעתמסמךאישור מסירת כתב התביעהעמ׳ 1, שורה 1מוסכם
25.6.2024כתבי טענותכתבי טענות · הגשה: הוגש כתב הגנהמסמךכתב ההגנהעמ׳ 1, סעיף 3מוסכם
9.7.2024כתבי טענותכתבי טענות · הגשה: הוגש כתב תשובהמסמךכתב התשובהעמ׳ 1, סעיף 2מוסכם
29.7.2024דיון מקדמי בין בעלי הדיןדיון מקדמי בין בעלי הדין · דיון: התקיים דיון מקדמי בין באי כוח הצדדיםמסמךסיכום הדיון המקדמי בין באי כוח הצדדיםעמ׳ 1, פסקה 1מוסכם
12.8.2024דיון מקדמי בין בעלי הדיןדיון מקדמי בין בעלי הדין · הגשה: הוגשה הודעה משותפת על תוצאות הדיון המקדמימסמךהודעה משותפת על תוצאות הדיון המקדמיעמ׳ 1, סעיף 1מוסכם
19.8.2024גילוי מסמכים, עיון ושאלוניםגילוי מסמכים, עיון ושאלונים · המצאה: הומצאה לנתבעת דרישה לגילוי מסמכים ושאלוןמסמךדרישה לגילוי מסמכים ושאלוןעמ׳ 1, סעיף 1מוסכם
9.9.2024גילוי מסמכים, עיון ושאלוניםגילוי מסמכים, עיון ושאלונים · הגשה: הנתבעת הגישה תצהיר גילוי מסמכים כללימסמךתצהיר גילוי מסמכים כללי מטעם הנתבעתעמ׳ 1, סעיף 2מוסכם
30.9.2024גילוי מסמכים, עיון ושאלוניםגילוי מסמכים, עיון ושאלונים · הגשה: הנתבעת השיבה לשאלוןמסמךתשובות הנתבעת לשאלוןעמ׳ 2, סעיף 6מוסכם
14.10.2024גילוי מסמכים, עיון ושאלוניםגילוי מסמכים, עיון ושאלונים · הגשה: התקיים עיון במסמכי הנתבעתמסמךפרוטוקול העיון במסמכי הנתבעתעמ׳ 1, פסקה 2מוסכם
28.10.2024רשימות לקראת קדם המשפטרשימות לקראת קדם המשפט · הגשה: הוגשה רשימת הבקשות לקראת קדם המשפטמסמךרשימת הבקשות לקראת קדם המשפטעמ׳ 1, סעיף 1מוסכם
11.11.2024רשימות לקראת קדם המשפטרשימות לקראת קדם המשפט · הגשה: הוגשה רשימת בעלי הדין והעדיםמסמךרשימת בעלי הדין והעדיםעמ׳ 1, סעיף 1מוסכם
25.11.2024בקשה בהליךבקשה בהליך · הגשה: הוגשה בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפטמסמךבקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפטעמ׳ 1, סעיף 5מוסכם
16.12.2024בקשה בהליךבקשה בהליך · מתן החלטה: בית המשפט מינה מהנדס אזרחי כמומחה מטעמומסמךהחלטה בבקשה למינוי מומחהעמ׳ 1, פסקה 2מוסכם
22.12.2024בקשה בהליךבקשה בהליך · המצאה: הומצאה ההחלטה על מינוי המומחהמסמךאישור המצאת ההחלטה בבקשה למינוי מומחהעמ׳ 1, שורה 1מוסכם
13.1.2025קדם משפטקדם משפט · דיון: התקיים קדם משפט ראשוןמסמךפרוטוקול קדם המשפט הראשוןעמ׳ 1, שורה 3מוסכם
20.1.2025קדם משפטקדם משפט · מתן החלטה: ניתנה החלטה בתום קדם המשפט: מועדים לתצהירי עדות ראשיתמסמךהחלטה בתום קדם המשפטעמ׳ 1, פסקה 1מוסכם
27.1.2025קדם משפטקדם משפט · המצאה: הומצאה ההחלטה שבתום קדם המשפטמסמךאישור המצאת ההחלטה בתום קדם המשפטעמ׳ 1, שורה 1מוסכם
20.3.2025תצהירי עדות ראשיתתצהירי עדות ראשית · הגשה: התובעת הגישה תצהירי עדות ראשיתמסמךתצהירי עדות ראשית מטעם התובעתעמ׳ 3, סעיף 8מוסכם
22.5.2025תצהירי עדות ראשיתתצהירי עדות ראשית · הגשה: הנתבעת הגישה תצהירי עדות ראשיתמסמךתצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעתעמ׳ 1, סעיף 5מוסכם
26.6.2025תצהירי עדות ראשיתתצהירי עדות ראשית · הגשה: הוגשה חוות דעת המומחה מטעם בית המשפטמסמךחוות דעת המומחה מטעם בית המשפטעמ׳ 5, סעיף 6.2מוסכם
7.9.2025הוכחותהוכחות · מתן החלטה: נקבעו מועדים לדיוני ההוכחותמסמךהחלטה על מועדי דיוני ההוכחותעמ׳ 1, פסקה 2מוסכם
12.11.2026הוכחותהוכחות · דיון: דיון הוכחות ראשוןמסמךהחלטה על מועדי דיוני ההוכחותעמ׳ 1, פסקה 2מוסכם